最高法院:施工人工期延误导致逾期交房,开发商能否反诉逾期交房损失?(附最高院详细裁判规则)|民商事裁判规则
裁判要旨施工人因延误工程交付时间，导致开发商向购房者逾期交房的，开发商向购房者赔付的赔偿金额，有权向施工人进行索赔。施工人存在多个主体的，开发商有权主张多个施工人承担连带赔偿责任。案情简介一、2011年11月13日，李胜忠通过挂靠的方式，以……
2023-3
河南省法治建设研究会法律专业委员会针对群众、企业遇到的重大疑难案件的起诉、上诉、申请再审、申请检察抗诉等，组织专家会员对案件进行风险评估、研讨论证、“攻关”克难等服务，弘扬法治精神，助您解决难题。
2023-3
【相当重要】合同当事人事先放弃向法院请求调整违约金数额权利的约定是否有效？
（最高人民法院第二巡回法庭2021年第18次法官会议纪要）案情摘要甲与乙合作开发房地产项目，后甲将该项目权益的50%以1亿元的价格转让给乙开发。双方在转让协议中约定：“转让款分5期支付，任何一期逾期超过3个月甲可以解除协议，甲有权要求乙支付……
2022-8
指导案例162号：重庆江小白酒业有限公司诉国家知识产权局、第三人重庆市江津酒厂（集团）有限公司商标权无效宣告行政纠纷案
案号：（2019）最高法行再224号 案件类型：行政/商标权无效宣告/经销关系/被代理人的商标 案由： 审理法院：最高人民法院 审理程序： 裁判日期：2019-12-26 关键词 行政/商标权无效宣告/经销关系/被代理人的商标……
2019-12
指导案例164号：江苏苏醇酒业有限公司及关联公司实质合并破产重整案
案号：（2018）苏0324破1号之一 案件类型： 案由： 审理法院：江苏省睢宁县人民法院 审理程序： 裁判日期：2019-12-02 关键词 民事/破产重整/实质合并破产/投资人试生产/利益衡平/监督 裁判……
2019-12
案号：（2019）赣刑终93号 案件类型：刑事/开设赌场罪/“二元期权”/赌博网站 案由： 审理法院：江西省高级人民法院 审理程序： 裁判日期：2019-09-26 关键词 刑事/开设赌场罪/“二元期权”/赌博网站 裁判要……
2019-9